Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen SMP Group AG und dem Auftraggeber über Renovations-, Umbau- und Bauleistungen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

2. Offerten und Vertragsabschluss

Unsere Offerten sind 30 Tage gültig. Der Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragserteilung durch den Auftraggeber und unserer schriftlichen Bestätigung zustande.

3. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Offerte und der Auftragsbestätigung. Zusatzleistungen werden separat offeriert und in Rechnung gestellt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlungen erfolgen nach Vereinbarung gemäss Zahlungsplan, ohne Abzug innert 14 Tagen ab Rechnungsdatum.

5. Termine

Termine werden nach bestem Wissen festgelegt. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Lieferengpässen oder durch den Auftraggeber zu vertretender Umstände berechtigen uns zu einer angemessenen Verlängerung der Termine.

6. Abnahme und Mängelhaftung

Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Es gelten die Bestimmungen der SIA-Norm 118 sowie das Schweizerische Obligationenrecht.

7. Haftung

Wir haften für Schäden, die wir vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie für Folgeschäden ist im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Baar. Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.

Stand: Juni 2026. Dieser Text dient als Vorlage und sollte vor der Veröffentlichung rechtlich geprüft werden.